Вы здесь

Тендеры


Вниманию строительных организаций !  Срок до 8 сентября

 ГОСКОМЗЕМГЕОДЕЗКАДАСТР ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ТЕНДЕР

 

Ведомости объемов

По объекту «Строительство I очереди Жилого поселка для сотрудников» (предмет Тендера)

По  адресу:  Ташкентская область, Кибрайский район, ССГ Тузель, СГМ Чинор».

Отрасль: Строительство

Дата опубликования: 9 августа 2019 года

Дата истечения: 9 сентября 2019 года

Государственный Заказчик: Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру

Менеджер Проекта- организатор торгов, Центр муниципальной экономики и инжиниринга

Основание: Постановление Кабинета Министров РУз от 4 июня 2018 года, № 420.

Источник финансирования – Собственные средства Заказчика, спонсорские средства и другие источники, не запрещенные законодательными актами.

Предмет тендера  предусматривается осуществить 3-мя лотами: 

Лот 1: Строительство 50-ти повторно применяемых 2-x этажных  5-ти  комнатных сблокированных жилых домов на земельном участке размером 0,06 га

Лот 2: Строительство 73-х типовых 2-х этажных 4-x комнатных сблокированных жилых домов на земельном участке размером 0,04 га 

Лот 3: Строительство 82-х типовых одноэтажных 3-х комнатных сблокированных  жилых домов на земельном участке размером 0,02 га.

Предельная стоимость (предельная  цена)  Работ составляет:

По первому лоту: 31 996 000 000 сум с НДС, 26 663 333 333 сум без НДС.

По второму лоту: 23 385 572 100 сум с НДС, 19 487 976 600 сум без НДС.

По третьему лоту: 15 280 864 000 сум с НДС, 12 734 053 333 сум без НДС.

Сроки строительства Объекта по лотам:

По первому Лоту: 7 месяцев;

По второму Лоту: 7 месяцев;

По третьему Лоту: 7 месяцев.

В тендере могут участвовать строительные организации и фирмы, заявившие о своем намерении участвовать в тендере на предложенных условиях;

Исполнитель будет отобран в соответствии с условиями Тендерной документации (ТД) на основе качества и стоимости Работ.

Участники могут представить свои предложения,  как отдельная организация или в форме совместного предприятия (консорциума) или субподряда. Все члены консорциума будут нести солидарную ответственность за выполнение Работ.

При  составлении предложений,  опыт работы в качестве субподрядной организации,  не будет учитываться, а предложения типа "совместно с" и/или "в ассоциации с" и т.д., рассматриваться не будут.

Участник может подать только одно предложение либо в качестве отдельного Участника или партнера по совместному предприятию. Ни одна организация не может быть субподрядчиком, если она представила предложение  отдельно или как партнер совместного предприятия.

Любая организация, если выступает в роли субподрядчика с любой организацией или совместным предприятием, может участвовать в процессе отбора более чем с одним Участником.

Для участия в тендере Участник должен:

  • получить (скачать) электронную версию ТД, размещенный на специальном информационном портале для ознакомления с условиями тендера;
  • зарегистрироваться у Менеджера проекта для получения последующих разъяснений по вопросам Тендера;
  • подать Предложение в соответствии  с требованиями ТД.

Не допускается к участию в тендере участники:

- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, на имущество которых наложен арест, а также имеющие непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других форм;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;

- зарегистрированные в государствах или на территориях, представляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставлении информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах;

- находящихся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

- имеющие просроченную кредиторскую задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей;

-учрежденные менее 6 месяцев до объявления тендера.

Участники тендера, должны соответствовать следующим требованиям:

  • иметь оборотные средства в размере не менее 20% от предельной стоимости предмета тендера или предоставить поручительство Головного офиса своего обслуживающего банка на предоставление недостающей части указанных средств;
  • иметь производственную базу, трудовые ресурсы и специалистов, необходимые для выполнения работ;
  • обладать опытом работы на объектах, аналогичных тендерному объекту;
  • обладать гражданской правоспособностью и полномочиями на заключение договора подряда;
  • предоставить гарантию обеспечения тендерной заявки в размере 0,2 % от предельной стоимости предмета тендера.

Участник вправе направить Заказчику или организатору торгов запрос о даче разъяснений положений Тендерной документации в письменном виде по электронной почте. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик направить разъяснения положений Тендерной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дней до даты окончания срока подачи предложений.

Предложения участников тендера принимаются в течении 30-ти дней со дня выхода объявления о проведении тендера на специальном информационном портале государственных закупок товаров (работ, услуг)  - с 10-00 утра до 17-00 вечера по адресу Заказчика или Менеджера проекта

Предложения участников должны быть представлены Заказчику не позднее 17 часов 9 сентября 2019 года, в запечатанных конвертах с указанием адреса представления и наименования Участника, с четкой пометкой «Не вскрывать до 17.00 часов по ташкентскому времени 9_сентября 2019 г., Тендер по отбору исполнителя работ  для строительства Жилого поселка для сотрудников».

Рассмотрение и оценка предложений участников тендера - в течении 60-ти дней со дня окончания срока подачи тендерных предложений.

Вскрытие предложений участников тендера состоится по адресу заказчика.

Адреса:

Заказчик - Госкомземгеодезкадастр: Узбекистан, Ташкент 100097, Чиланзарский район,   квартал-Ц, ул. Чупонота, тел. 71-273-76-04 вниманию: Иномова Р.
 

Менеджер Проекта – Центр муниципальной экономики и инжиниринга: Узбекистан, г.Ташкент 100097, ул.Богишамол 14, тел 71-235-71-19, вниманию Саидахмедова Б.

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ»

   Председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру

        _____________  А.Абдуллаев

  «____»  ________ 2019 г.

 

ТЕНДЕРНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЪЕКТА

«Строительство I очереди Жилого поселка для сотрудников   в пос.Тузель»

по  адресу:  Ташкентская область, Кибрайский район, ССГ Тузель, СГМ Чинор».

Государственный Заказчик: Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру

г. Ташкент – 2019г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

  1. Инструкция для участника тендера.
  2. Техническая часть
  3. Финансовая часть
  4. Формы и приложения тендерной документации.
  5. Критерии предъявляемые к участнику
  6. Техническое задание
  7. Проект договора.

Раздел I.       Инструкция для участника тендера

  1. Общие положения.
  2. Гарантия обеспечения на участие в тендере.
  3. Язык тендера, единица измерений.
  4. Закупочная комиссия.
  5. Состав тендерной документации.
  6. Оформление тендерных предложений. Упаковка и маркировка конвертов
  7. Внешний конверт.
  8. Внутренний конверт с технической и ценовой частью тендерного предложения.
  9. Подача тендерных предложений.
  10. Срок действия и валюта тендерного предложения, предполагаемый срок работ и условия выполнения работ.
  11. Внесение изменений в тендерную документацию.
  12. Разъяснения и уточнения участникам, внесение изменений и/или отзыв и продление сроков подачи тендерных предложений.
  13. Вскрытие внешних конвертов, квалификационный отбор участников для участия в тендере.
  14. Вскрытие и оценка внутренних конвертов тендерных предложений.
  15. Заключение договора.
  16. Заключительные положения.

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА

1. Общие положения.

1.1. Настоящая тендерная документация разработана в рамках действующего законодательства Республики Узбекистан (в т. ч., в рамках Законов Республики Узбекистан от 09.04.2018 года за № ЗРУ-472 «О государственных закупках» и от 06.01.2012 года за            № ЗРУ-319 «О конкуренции», Постановления Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года за № ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и контрактов», Указа Президента Республики Узбекистан от 10.01.2019 года за № УП-5624 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан».

1.2.  Заказчик планирует осуществить закупку (далее - предмет тендера) на условиях разработанной тендерной документации по определению исполнителя работ по предмету тендера.

1.3. Наименование предмета тендера, номер тендера, вид тендера, адрес и контакты Заказчика приведены в Информационной таблице торгов (далее - ИТТ).

1.4. В тендере могут принять участие любые юридические лица1 независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, имеющие опыт работ аналогичный предмету тендера, за исключением юридических лиц, приведенных в подпункте 13.11. 

1В тендере могут принимать участие как иностранные юридические лица (нерезиденты Республики Узбекистан), так и отечественные юридические лица (резиденты Республики Узбекистан)

1.5. Для участия в тендере участник должен:

а) получить (скачать) электронную версию тендерной документации, размещенной на специальном информационном портале для ознакомления с условиями тендера, а также уведомить организатора тендера о своем намерении участвовать в данном тендере путем направления официального письма (заявки) нарочно или по факсу, почте, электронной почте. При этом, в письме (заявки) должно содержаться наименование участника, предмет тендера, а также адрес и банковские реквизиты;

б) внести денежный задаток в соответствии с требованиями, указанные в настоящей Инструкции участникам тендера (далее – ИУТ), если не оговорена иная форма обеспечения заявки на участие в тендере;

в) подать квалификационные документы и тендерное предложение в соответствии с требованиями настоящей ИУТ.

1.6. Любая документация и информация, представленная участником тендера, является конфиденциальной и не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к данному тендеру.

2. Гарантия обеспечения на участие в тендере.

2.1. Для обеспечения безотзывности своего тендерного предложения в период его действия участник, принявший решение участвовать в тендере, должен представить гарантию обеспечения на участие в тендере по форме, указанной в ИУТ.

2.2. В случае, если в ИУТ предусмотрена гарантия обеспечения на участие в тендере в форме денежного задатка, то участник, до завершения сроков подачи тендерного предложения, обязан внести на специальный счет заказчика задаток в сумме, указанной в ИУТ.

2.3. Если иное не оговорено в ИУТ, то иностранные юридические лица перечисляют задатки в иностранной валюте, эквиваленте суммы, указанной в ИУТ, по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты.задаток отечественных участников вносится в национальной валюте в

2.4. Задаток должен быть внесен непосредственно участником, перечисление денежных средств третьими лицами, а также передача прав на участие в тендере третьим лицам не допускаются.

2.5. В случае, если в ИУТ предусмотрен иной вид обеспечения (например, банковская гарантия), то оригинал документа, подтверждающего участие в тендере, составленный в соответствии с условиями настоящей тендерной документации, должен быть представлен вместе с квалификационными документами.

2.6. При отсутствии гарантии обеспечения на участие в тендере, участник не будет допущен к тендеру и внутренний конверт с техническим и ценовым предложением будет возвращен участнику без вскрытия.

2.7. Задаток возвращается участникам тендера²:

а) победителю тендера после заключения договора по представлению гарантии обеспечения исполнения договора подряда;

б) остальным участникам после заключения договора подряда с победителем тендера, но не позднее срока действия их предложения;

в) участнику, отозвавшему предложение до истечения последнего дня и времени её представления;

  г) при отмене государственной закупки.

2 В случае, если в ИУТ указаны иные виды обеспечения, то возврат такого обеспечения производится на тех же условиях, что и возврат задатка.

2.8. Задаток остается в распоряжении заказчика и не возвращается3 участникам, отозвавшим тендерное предложение или внесшим в него изменения по истечении срока подачи тендерных предложений, а также, победителю тендера при отзыве предложения в период его действия, отказе от заключения договора на условиях, определенных тендерной документацией или от представления гарантии обеспечения исполнения договора.

3В случае, если ИУТ указаны иные виды обеспечения, например, банковская гарантия, то условия взыскания средств такие же, что и при невозвращении участнику задатка.

 3. Язык тендера, единица измерений.

3.1. Тендерное предложение и вся связанная с ним корреспонденция и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на русском или на узбекском языке. Тендерное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на русском или узбекском языке. В случае разночтения в тексте тендерного предложения, когда используется более чем один язык, русский или узбекский язык считается превалирующим.

3.2. В тендерном предложении должна быть использована метрическая система измерений.

4. Закупочная комиссия.

4.1. Закупочная комиссия формируется заказчиком и:

а) согласовывает тендерную документацию;

б) устанавливает сроки приема предложений;

в) устанавливает процедуры вскрытия предложений;

г) устанавливает критерии оценки предложений;

д) устанавливает порядок внесения, величину и форму обеспечения предложения;

е) проводит вскрытие предложений участников закупочных процедур;

ж) проводит квалификационный отбор, если он предусмотрен условиями тендерной документации;

з) осуществляет закупочные процедуры в соответствии с законодательством;

и) определяет исполнителя и резервного исполнителя конкурентных видов закупочных процедур или признает тендер несостоявшимся.

4.2. Решения закупочной комиссии принимаются большинством голосов от общего количества членов закупочной комиссии. При равенстве голосов голос председателя считается решающим.

4.3. Участник тендера не вправе оказывать какого-либо давления на членов закупочной комиссии и заказчика.

5. Состав тендерной документации.

5.1. Настоящая тендерная документация состоит из инструкции для участника (ИУТ), Информацию тендерных торгах (ИТТ), технической и ценовой частей и проекта договора.

5.2. Также в тендерную документацию включается приглашение на участие в тендере,  вложения и приложения.

Вложения состоят из следующих форм:

форма №1. Гарантия обеспечения на участия в тендере.

форма №2. Информация по неисполненным подрядным договорам.

форма №3. Общая информация об участнике тендера.

форма №4. Финансовое положение участника тендера.

форма №5. Опыт работы за последние три года по аналогичным объектам и объемам тендера.

форма №6. Перечень машин и механизмов, оборудования и приборов участника, используемых на объекте предмета тендера.

форма №7. Информация по незавершенным контрактам на момент реализации объекта – предмета тендера.

форма №8. Свидетельство осмотра стройплощадки.

форма №9. Доверенность на право подписания документов от имени участника и участия в тендере.

Справки банка о наличии у участника тендера 20% оборотных средств от предельной стоимости предмета тендера.

Перечень приложений:

приложение № 1. Ценовое предложение на выполнение работ.

приложение № 2. Общий график строительства объекта.

приложение № 3. Общий график финансирования строительства объекта.

приложение № 4. Сводная таблица, ведомость физических объемов работ и ресурсов на объект и таблица цен на основные ценообразующие компоненты.

приложение № 5. Образец гарантии обеспечения исполнения договора.

5.3. Техническая часть тендерной документации включает в себя:

а) локальные ведомости объемов работ без указания стоимости по форме, указанной в настоящей инструкции;

б) спецификации на оборудование, материалы и конструкции, типы и марки применяемого оборудования, материалов и конструкций. В зависимости от специфики работ в состав технической части могут включаться и другие документы в соответствии с ИУТ.

5.4. Ценовая часть тендерной документации включает:

а) предельную стоимость работ (стартовая стоимость) на основе предварительных расчетов по итогам изучения среднерыночного уровня ценовых параметров, определяемую исходя из биржевых котировок, коммерческих предложений, прайс-листов заводов-изготовителей, производителей товаров (работ, услуг) или их официальных дилеров (дистрибьюторов);

б) условия платежа и график платежей;

в) источники финансирования сделки, подтвержденные соответствующими документами (адресный список строек, решение органа государственного управления и др.);

г) срок строительства объекта, установленный заказчиком.

5.5. Проект договора должен быть составлен на языке, указанном в ИУТ.

5.6. Договор будет трактоваться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

5.7. Иностранное юридическое лицо или субподрядчик, участвующие в работах по данному договору, несут ответственность в пределах Республики Узбекистан, по делу или вопросу, возникшему в ходе реализации проекта, согласно законодательству Республики Узбекистан.

5.8. Договор должен проходить юридическую экспертизу в обязательном порядке в юридической службе или у привлеченных адвокатов.

5.9. Обязательной частью договора являются:

а) условия тендерной документации;

б) общие и дополнительные условия договора;

в) юридические заключения сторон;

г) график финансирования строительства объекта;

д) график производства работ;

е) ведомость физических объемов работ и ресурсов на объект;

ж) другие документы, составляющие часть договора, которые разработаны   в соответствии с требованиями постановления Президента Республики Узбекистан.

6. Оформление тендерных предложений. Упаковка и маркировка конвертов.

6.1. Участник должен представить три комплекта документов - один оригинал и две  копии - в отдельных конвертах. В каждом комплекте должен быть внешний и внутренний конверт.

6.2. На внешнем и внутреннем конвертах, должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта.

6.3. Во внешний конверт вкладывается документ, подтверждающий гарантию обеспечения на участие в тендере4, квалификационные документы и внутренний конверт.

4В случае внесения денежного задатка – копия платежного поручения, в случае банковской гарантии – оригинал банковской гарантии, в иных случаях – смотрите ИУТ.

6.4. Квалификационные документы5 должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью участника, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия».

5 Документ, подтверждающий гарантию обеспечения на участие в тендере, не следует прошивать вместе с квалификационными документами.

6.5. Документы внутреннего конверта, должны быть прошиты, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия». На каждый лот представляется отдельный внутренний конверт.

6.6. В случае отсутствия на первых страницах отметок «оригинал» или «копия», закупочная комиссия вправе самостоятельно поставить отметку «оригинал» или «копия», если имеются соответствующие отметки на конвертах.

6.7. На внешнем конверте должно быть указано:

а) отметка «оригинал» или «копия»;

б) наименование предмета тендера;

в) наименование участника;

г) надпись «Внешний конверт»;

д) наименование заказчика и его адрес;

е) надпись «не вскрывать до (указать время и дату вскрытия конвертов)».

6.8. На внутреннем конверте должно быть указано:

а) отметка «оригинал» или «копия»;

б) номер лота и наименование предмета тендера;

в) наименование участника;

г) наименование заказчика и его адрес;

       д) надпись «Лот №__ Внутренний конверт с технической и ценовой частью»;

       е) надпись: «вскрыть после успешного прохождения квалификационного отбора».

6.9. Предоставление неоформленных указанным образом документов является свидетельством некорректной подготовки и подачи документов, такие факты фиксируются в протоколе заседания закупочной комиссии и доводятся до сведения присутствующих представителей участников. При этом закупочная комиссия и заказчик не несут ответственность перед участником за сохранность и целостность документов. В связи с этим участник не вправе в дальнейшем предъявлять какие-либо претензии по данному вопросу.

6.10. В случае представления предложения в не опечатанном или при некачественной проклейке конвертов, заказчик не несет ответственность за сохранность документов и конфиденциальность информации. При этом, заказчик имеет право требовать от участника оформить тендерное предложение должным образом.

6.11. Документы, для которых настоящей инструкцией установлены специальные формы и приложения должны быть представлены в соответствии с этими формами и приложениями, подписанные и оформленные участником в установленном порядке. Предложения, не подписанные участником должным образом, могут быть отклонены решением закупочной комиссии, за исключением случаев, оговоренных в настоящей ИУТ.

6.12. Вся информация и документы, представленные участником, должны быть достоверными и полными. Участник несет ответственность за достоверность и полноту тендерного предложения.

7. Внешний конверт.

7.1. Во внешнем конверте должны содержаться требования, оформленные согласно вложений по формам №№ 1-8, а также справка банка о наличии у участника тендера 20 % оборотных средств от предельной стоимости предмета тендера.

7.2. Также, к формам во внешнем конверте должны прилагаться:

а) справка от уполномоченного органа об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам;

б) информация от уполномоченного органа об отсутствии введенных в отношении участника процедур банкротства;

в) информация участника об участии или намечаемом участии в судебном разбирательстве;

г) свидетельство о государственной регистрации  участника.

7.3. Документы, входящие во внешний конверт тендерного предложения, не должны содержать никакой информации относительно ценовой части тендерного предложения. Все цены, тарифы и итоговые суммы, составляющие тендерное предложение, содержатся только в документах внутреннего конверта с ценовой частью тендерного предложения.

7.4. Требования, оформленные согласно формам №№ 1-8 и справки банка, указанные в настоящей ИУТ, являются обязательными к представлению. В случае непредставления данных документов техническая и ценовая часть тендерного предложения участника (внутренний конверт с предложением участника) не рассматривается и возвращается этому участнику без вскрытия или, по решению закупочной комиссии, предложение данного участника может быть оценено в установленном порядке

8. Внутренний конверт с технической и ценовой частью тендерного предложения.

8.1. Ценовая и техническая часть тендерного предложения состоит из:

Приложения №1. Ценовое предложение участника по выполнению работ;

Приложения №2. Общий график строительства объекта;

Приложения №3. Общий график финансирования строительства объекта;

Приложения №4. Сводная таблица, ведомость физических объемов работ и ресурсов на объекте, и таблица цен на основные ценообразующие компоненты.

8.2. В технической и ценовой части, стоимость работ должна быть представлена в соответствии с формой, содержащейся в Приложении № 4 «Ведомость объемов работ на объекте». В ведомости объемов работ каждая позиция должна быть качественно заполнена с указанием цен. Участник тендера должен суммировать промежуточные суммы для того, чтобы получить общую стоимость тендерного предложения.

8.3. Участник тендера должен представить оцененную ведомость объемов работ и таблицу цен на основные ценообразующие компоненты в печатном виде без помарок и исправлений.

8.4. В случае расхождений между суммой, указанной прописью и суммой, указанной цифрами, принимается сумма, указанная прописью.

8.5. В случае расхождений между стоимостью за единицу объема и суммой за весь объем работ принимается стоимость, указанная за единицу объема.

8.6. Стоимость и срок строительства, установленные в тендере, не подлежат изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством (изменения заказчиком объемов работ, обстоятельства непреодолимой силы, продолжительность строительства объекта больше одного года).

8.7. Корректировка стоимости договора на второй и последующие годы строительства производится при изменении цен на основные ценообразующие компоненты в порядке, установленном законодательством.

8.8. Документы, указанные в пункте 8.1 настоящей ИУТ, являются обязательными к представлению, при этом приложение № 5 представляется победителем на момент заключения договора.

9. Подача тендерных предложений.

9.1. Участник должен представить Заказчику тендерное предложение не позднее дня и часа, указанных в ИТТ.

9.2. Тендерное предложение участника должно быть отправлено заказной почтой или нарочно с посыльным в адрес Заказчика.

9.3. Датой подачи тендерного предложения считается дата получения заказчиком конвертов.

9.4. Все тендерные предложения принимаются с фиксацией даты и времени приема под роспись сдающего и принимающего лица в журнале учета.

9.5. По аргументированной просьбе участника вопрос о продлении сроков представления тендерных предложений может быть рассмотрен закупочной комиссией.

9.6. Закупочная комиссия может принимать решение о продлении срока представления тендерных предложений, но не менее чем на 10-ть дней от крайнего срока подачи предложений, которое распространяется на всех участников.

9.7. Уведомление о продлении срока представления тендерных предложений размещается на специальном информационном портале государственных закупок товаров (работ, услуг).

9.8. Тендерные предложения, поступившие после установленного срока, не будут рассматриваться.

9.9. Подача тендерного предложения является основанием того, что участник согласен со всеми условиями тендера и не имеет каких-либо разногласий и претензий касательно тендерной документации.

9.10. Участник тендера вправе подать только одно предложение.

10. Срок действия и валюта тендерного предложения, предполагаемый срок работ и условия выполнения работ.

10.1. Срок действия тендерного предложения участников должен составлять не менее срока, указанного в ИУТ со дня окончания подачи предложений.

10.2. Все расценки и цены указываются в узбекских сумах.                        

10.3. Работы должны быть завершены не позднее срока, указанного в ИТТ.

10.4. Участник не вправе указывать иные условия выполнения работ и финансирования, не предусмотренные условиями тендера.

11. Внесение изменений в тендерную документацию.

11.1. Заказчик вправе принять обоснованное решение о внесении изменений в тендерную документацию не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи тендерных предложений.

11.2. Изменения наименования, спецификации и технических требований, а также предельной стоимости работ, не допускаются. При этом срок окончания подачи тендерных предложений в этом тендере должен быть продлен не менее чем на десять дней от крайнего срока подачи предложений. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении тендера, если была изменена информация, указанная в объявлении.

11.3. После завершения срока подачи тендерных предложений, внесение изменений в условия тендера не допускается.

11.4. Все изменения в тендерную документацию (условия тендера) вносятся заказчиком по согласованию с ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан» и размещаются на специальном информационном портале не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи тендерных предложений.

11.5. Все изменения считаются неотъемлемой частью тендерной документации.

12. Разъяснения и уточнения участникам, внесение изменений и/или отзыв и продление сроков подачи тендерных предложений.

12.1. Участник тендера вправе направить заказчику запрос о даче разъяснения условий тендерной документации не позднее срока, указанного в ИТТ. В течение двух рабочих дней от даты поступления указанного запроса, заказчик направит разъяснения положений  тендерной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений тендерной документации не должны изменять её сущность.

12.2. Обращения участников могут быть предоставлены нарочно или по почте, а также по электронной почте на официальном бланке юридических лиц за подписью руководителя, зарегистрированные в установленном порядке.

12.3. Ответы на обращения участников размещаются на специальном информационном портале государственных закупок без указания источника запроса и считаются частью тендерной документации.

12.4. Заказчик вправе не отвечать на запросы участников, поступившие позже установленного срока.

12.5. До окончания срока подачи тендерных предложений, участник по собственной инициативе вправе внести изменения или представить дополнения в свое ранее представленное тендерное предложение без потери задатка на участие в тендере.

12.6. В случае внесения изменений или дополнений в свое ранее представленное тендерное предложение, участник должен до окончания срока подачи тендерных предложений представить изменения или дополнения в запечатанных и замаркированных конвертах в соответствии с требованиями главы 6 с пометкой «изменения» или «дополнения».

12.7. Конверты с пометкой «изменения» или «дополнения» вскрываются и рассматриваются вместе с ранее поданными конвертами. При оценке тендерных предложений принимается во внимание тендерное предложение с учетом изменений или дополнений.

12.8. Изменения или дополнения, внесенные в тендерное предложение после завершения срока подачи тендерных предложений, не принимаются и не рассматриваются.

12.9. Участник вправе отозвать свое тендерное предложение без потери гарантии обеспечения на участия в тендере до окончания срока подачи тендерных предложений.

13. Вскрытие внешних конвертов, квалификационный отбор участников для участия в тендере.

13.1. Вскрытие внешних конвертов тендерных предложений участников тендера производится, если к участию в тендере представлены не менее двух предложений.

13.2. Вскрытие конвертов будет проводиться по адресу и времени, указанному в ИТТ.

13.3. Вскрытие конвертов осуществляется в присутствии представителей участников, изъявивших желание присутствовать. При этом, отсутствие представителей участников не является основанием для отказа от вскрытия конвертов. Отсутствующие участники после заседания письменно уведомляются заказчиком в установленном порядке.

13.4. Присутствующие представители участников должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доверенность участника тендера (оригинал или копию), дающие право представлять свое тендерное предложение6.

6Лица, не имеющие при себе удостоверяющих личность документов и доверенности на представление тендерных предложений, не вправе присутствовать при вскрытии внешних и внутренних конвертов.

13.5. Перед вскрытием осматриваются внешние конверты всех участников на предмет их соответствия требованиям по упаковке и маркировке конвертов. Присутствующие представители участников в качестве подтверждения целостности конвертов расписываются в журнале учета тендерных предложений.

13.6. Заказчик в присутствии членов закупочной комиссии и представителей участников, изъявивших желание присутствовать, вскрывает внешние конверты и зачитывает содержимое квалификационных документов.

13.7. Закупочная комиссия детально изучает квалификационные документы, на основании которых проводит квалификационный отбор участников тендера.

13.8. Изучение квалификационных документов, их обсуждение и оценка проводятся в отсутствие представителей участников.

13.9. Закупочная комиссия вправе запросить любые документы, подтверждающие квалификацию участника тендера.

13.10. Закупочная комиссия вправе создать оценочную группу для детального изучения и оценки документов внешнего конверта.

13.11. Не допускаются к участию в тендере участники:

а) находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства на имущество которых наложен арест, а также имеющие непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других форм;

б) учрежденные менее 6 месяцев до объявления тендера;

в) находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;

г) при обнаружении записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

д) имеющие просроченную кредиторскую задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей;

е) зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах.

14. Вскрытие и оценка внутренних конвертов тендерных предложений.

14.1. Вскрытие внутренних конвертов с тендерными предложениями по каждому лоту осуществляется на заседаниях закупочной комиссии в присутствии представителей участников тендера, изъявивших желание присутствовать. Отсутствующие участники официально уведомляются заказчиком по завершении заседания закупочной комиссии. Отсутствие представителей участников тендера не может быть основанием для отказа или задержки вскрытия конвертов с тендерными предложениями.

14.2. Присутствующие представители участников в качестве подтверждения целостности конвертов расписываются в журнале учета тендерных предложений.

14.3. По результату изучения и оценки документов внешнего конверта для квалификационного отбора, предложения, не соответствующие требованиям тендерной документации, отклоняются. При этом внутренние конверты с техническими и ценовыми частями не вскрываются и возвращаются участникам обратно. Критерии оценки внешнего конверта тендерных предложений приведены в настоящей ИУТ.

14. 3.1. Срок рассмотрения и оценки предложений участников тендера не может превышать 60 дней с момента окончания срока подачи предложений.

14.4. Рассмотрение и оценка внутренних конвертов производится поэтапно, сначала техническая часть и после её изучения, ценовая часть предложений тех участников, которые, решением закупочной комиссии, соответствуют условиям тендера.

14.4.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником тендера, тендерная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в тендере на любом этапе закупочной процедуры.

14.5. При вскрытии внутренних конвертов с техническими и ценовыми частями тендерных предложений оглашается:

а) наименование участника тендера;

б) стоимость тендерного предложения;

в) сроки выполнения работ.

14.6. Рассмотрение и оценка содержимого внутренних конвертов производится в отсутствие представителей участников тендера.

14.7. Для детального рассмотрения и оценки технической и ценовой части тендерных предложений закупочная комиссия вправе создать оценочную группу из числа членов закупочной комиссии и/или привлечь независимых экспертов. При этом оценочной группе или независимым экспертам ставятся конкретные задания и назначается срок для их исполнения.

14.8. Оценочная группа и/или независимые эксперты в срок, определенный закупочной комиссией, в соответствии с заданием закупочной комиссии должны изучить документы и представить соответствующий отчет или заключение.

14.9. В целях правильного изучения предложения, его оценки и сравнения с другими предложениями, закупочная комиссия и/или оценочная группа через заказчика может запросить от участника дополнительные пояснения по его предложению. Запрос для разъяснений и ответ должны быть выполнены в письменной форме. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложения, а также технической и ценовой части, за исключением случаев, приведенных в настоящей ИУТ.

14.10. Закупочная комиссия примет во внимание финансовые, технические и производственные возможности, а также репутацию и опыт участника тендера. Решение закупочной комиссии будет основано на изучении данных участника, представленных им, а также другой подобной информации, которая будет сочтена необходимой и относящейся к предмету тендера.

14.11. Предложение, определенное как существенно не отвечающее требованиям тендерной документации, будет отклонено и не может быть откорректировано.

14.12. Закупочная комиссия вправе не принимать во внимание несущественные недочеты и неточности в тендерных предложениях, если они не влияют на рейтинг других участников тендера.

14.13. В соответствии с требованиями тендерной документации оценка тендерных предложений и определение победителя тендера производятся на основании:

а) критериев, изложенных в настоящей тендерной документации;

б) соответствия предложенных цен пределам установленной заказчиком стоимости предмета тендера.

Во внимание также могут приниматься дополнительные технические, производственные, организационные и финансовые преимущества представленных тендерных предложений, а также репутацию и опыт участника тендера.

14.14. Закупочная комиссия не обязана принимать самое низкое по цене предложение, но обязана обосновать свой выбор.

14.15. Закупочная комиссия проводит обоснованную оценку тендерных предложений и определяет победителя тендера или вправе принять иное решение.

14.16. В случае наличия расхождений между оригиналом и копией тендерного предложения за правильные принимаются данные оригинала.

14.17. Вся информация, касающаяся рассмотрения и оценки тендерных предложений, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

14.18. При оценке ценовой части принимаются во внимание стоимость предмета закупки, условия платежа, срок выполнения работ.

14.19. Предложения, не соответствующие требованиям тендерной документации по условиям платежа, срокам выполнения работ могут быть отклонены.

14.20. Предложения, превышающие предельную стоимость, указанную в ценовой части тендерной документации, будут отклонены. Остальные ценовые предложения будут изучаться и оцениваться на предмет их полноты, соответствия требованиям заказчика, наличия арифметических ошибок.

14.21. При наличии ошибок, закупочная комиссия вправе отклонить тендерное предложение либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения в тендере, известив об этом участника тендера.

14.22. Предложения с арифметическими ошибками, должны быть исправлены участником тендера в соответствии с требованиями закупочной комиссии. В случае отказа участника исправить ошибки в своем тендерном предложении на условиях, предложенных закупочной комиссией, предложение такого участника будет отклонено.

14.23. Победителем признается участник тендера, предложивший лучшие условия исполнения договора по каждому лоту на основе критериев и требований, указанных в тендерной документации и предложении.

15. Заключение договора.

15.1. Участник тендера, объявленный по решению закупочной комиссии победителем, получит от заказчика соответствующее письменное извещение.

15.2. Заказчик имеет право вступать в переговоры с победителем тендера о снижении цены.

15.3. В случае, если одна из сторон не согласна с предложениями другой стороны, то договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей тендерной документацией.

15.4. Победитель тендера должен подписать и оформить договор в двух экземплярах и вернуть его заказчику в течение 5-ти календарных дней после получения уведомления. В случае, определения победителем тендера иностранного юридического лица, договор заключается по согласованию сторон в узбекских сумах.

15.5. Проект договора является предварительный, ее условия могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях, не противоречащих условиям тендера.

15.6. Вместе с договором победитель должен представить банковскую гарантию или перечислить денежный депозит в качестве гарантии обеспечения исполнения договора в размере, указанном в ИУТ.

15.7. Несвоевременное подписание договора победителем и/или непредставление банковской гарантии или не перечисление денежного депозита может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника тендера. При этом гарантия обеспечения на участие в тендере (задаток) победителю не возвращается7.

7Если условиями тендерной документации в качестве обеспечения тендерного предложения на участие в тендере предусмотрена, банковская гарантия, то такая гарантия не возвращается победителю и выставляется заказчиком в соответствующий банк для взыскания средств.

16. Заключительные положения

16.1. Протокол рассмотрения и оценки тендерных предложений подписывается членами закупочной комиссии, и выписка из него опубликовывается на специальном информационном портале государственных закупок товаров (работ, услуг) в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Вскрытые конверты с квалификационной документацией и тендерными предложениями участникам тендера не возвращаются.

16.2. Тендер может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимся, если:

а). к моменту окончания срока подачи предложений не поступило ни одно тендерное предложение;

б) на участие в тендере представлены тендерные предложения менее двух участников;

в) по результатам рассмотрения предложений, тендерная комиссия отклонила все предложения или только одно предложение соответствует требованиям тендерной документации;

г) все представленные тендерные предложения не содержат необходимого пакета документов.

16.3. В случае если тендер не состоялся, заказчик обязан провести закупочную процедуру повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к работам. При необходимости изменения условий, критериев оценки и требований к работам закупочная комиссия принимает соответствующее решение с указанием оснований заказчика после получения повторного экспертного заключения ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан» по тендерной документации.

16.4. Споры, связанные с проведением тендера, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ТОРГОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета тендера и дополняющие информацию или требования других разделов тендерной документации

№№     п/п

Наименование раздела

Пояснения к разделам

1

Заказчик

Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру (E-mail: info@ygk.uz)

2

Объект

«Строительство I очереди Жилого поселка для сотрудников в пос.Тузель» по  адресу:  Ташкентская область, Кибрайский район, ССГ Тузель, СГМ Чинор».

Лот 1: Строительство 50-ти повторно применяемых 2-x этажных  5-ти  комнатных сблокированных жилых домов на земельном участке размером 0,06 га

Лот 2: Строительство 73-х типовых 2-х этажных 4-x комнатных сблокированных жилых домов на земельном участке размером 0,04 га. Номер ТП 144-41с16/1 (В-1) 

Лот 3: Строительство 82-х типовых одноэтажных 3-х комнатных сблокированных  жилых домов на земельном участке размером 0,02 га. Номер ТП 184-46с.-18.ЭЭ

3

Номер тендера

№ ___

4

Вид проведения тендера

открытый

5

Место проведения тендера

Ташкент 100097, Чиланзарский район, квартал-Ц, ул. Чупонота, тел. 71-273-76-04, (71)2738661

Контактное лицо Иномов Р.

6

Место получения тендерной документации

Специальный информационный портал (www.dxarid.uz), или организатор торгов по адресу: г.Ташкент 100200, ул.Богишамол 14, тел 71235 7119 (организатор торгов)

Контактное лицо Саидахмедов Б.

7

Размер и форма гарантии обеспечения на участие в тендере

0,2 % от предельной стоимости каждого лота тендерного объекта

Обеспечение заявки на участие в тендере принимается в виде банковской гарантии или путем перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика:

Банковские реквизиты заказчика:

Л/с: 4001 1086 0262 9479 5010 0186 001

Р/с: 2340 2000 3001 0000 1010

в РКЦ ГУ ЦБ РУз ОПЕРУ Казначейства Министерства финансов РУз

МФО: 00014                                             

ИНН: 205 471 782                                    

  ОКЭД: 84 111

8

Объявление на участие в тендере

Размещается на специальном информационном портале государственных закупок товаров (работ, услуг)

9

Для участия в тендере допускаются участники

Организации,  изъявившие о своем намерении участвовать в тендере на предложенных условиях

10

Лицензируемые виды работ

не требуется

11

Сроки подачи тендерных предложений

В течении 30-ти дней со дня размещения объявления о проведении тендера на специальном информационном портале государственных закупок товаров (работ, услуг), крайний срок по 9  сентября  2019 г.до 17-00 часов

12

Сроки обращения участников к заказчику за разъяснениями по тендерной документации

Не позже, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи тендерных предложений

13

Язык тендерной документации

Русский и узбекский

14

Срок действия тендерного предложения

Не менее 90 дней с даты окончания приема тендерных предложений

15

Размер оборотных средств участника для участия в тендере

20 % от предельной стоимости каждого лота тендерного объекта

16

Срок действия поручительства банка

не менее 90 (девяноста) дней со дня подписания договора подряда между заказчиком и победителем тендера

17

Наличие собственных или на основе аренды строительных машин и механизмов на лот:

(«Согласно пункту 1 части VI формы №6 «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТЕНДЕРА». )

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,5 М3

3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)

2

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ до 25 т

3

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 т

4

ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ

3

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т

2

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

3

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН

4

ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ

4

ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ

4

КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л

4

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ

4

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

4

ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

6

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)

3

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

6

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А

4

ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т

3

АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ

4

СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ

2

ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

6

БЕНЗОПИЛЫ

4

ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ

2

РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч

4

ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ

6

ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С

2

СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ

2

АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ

6

СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ

2

АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

4

ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

4

18

Перечень дополнительных документов

Справка банка об отсутствии картотеки           (К-2) и справка банка по выделенным кредитам, акт сверки с ГНИ

19

Место подачи тендерных предложений

Предложения принимаются с 9-00 до 18-00 ч. ежедневно за исключением выходных и праздничных дней.

Последний срок приема тендерных предложений установлен 9 сентября 2019 г. до 17___-00 часов.

Адрес приема тендерных предложений:

г. Ташкент 100097, Чиланзарский район,

квартал-Ц, ул. Чупонота, тел. 71-273-76-04, (71)2738661, первый этаж комната 14

Контактное лицо Иномов Р.

Сайт: www.ygk.uz_____________________

20

Вскрытие конвертов участников, рассмотрение и оценка тендерных предложений осуществляется по адресу заказчика

По местонахождению Заказчика указанному  в пункте 19.

21

Период рассмотрения и оценки тендерных предложений

В течении 60-ти дней со дня окончания срока подачи тендерных предложений

22

К вскрытию внутренних конвертов тендерных предложений участников допускаются

Организации, прошедшие квалификацию, указанные в тендерной документации

23

Размер обеспечения исполнения договора подряда

1 % от стоимости выполнения работ на объекте, определенная по итогам проведенного тендера

24

Предельная стоимость тендерного объекта, установленная заказчиком

 Лот 1: Строительство 50-ти повторно применяемых 2-x этажных  5-ти  комнатных сблокированных жилых домов на земельном участке размером 0,06 га – 31 996 млн. сум с НДС,

Лот 2: Строительство 73-х типовых 2-х этажных 4-x комнатных сблокированных жилых домов на земельном участке размером 0,04 га  - 23 386 млн. сум с НДС

Лот 3: Строительство 82-х типовых одноэтажных 3-х комнатных сблокированных  жилых домов на земельном участке размером 0,02 га. – 15 281млн. сум с НДС

25

Сроки выполнения работ на тендерном объекте, установленный заказчиком

По первому Лоту: 7 месяцев;

По второму Лоту: 7 месяцев;

По третьему Лоту: 7 месяцев

26

Источник финансирования выполнения СМР на тендерном объекте

Фонд развития земельных отношений и государственных кадастров  при Государственном комитете Республики Узбекистан поземельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, а также кредитные, спонсорские средства, средства индивидуальных застройщиков и другие источники, не запрещенные законодательными актами

27

Условия финансирования при реализации проекта

«Аванс, выделяемый в течение первых двух месяцев строительства равными долями с разбивкой на два месяца (по 15% в месяц) в размере до 30 процентов стоимости работ, определенных по результатам тендерных торгов, на прогнозируемый год строительства, текущее финансирование в размере 95% от стоимости выполненных работ с учетом пропорционального удержания выделенного аванса, 5% – по истечении гарантийного срока эксплуатации.»                      

28

Валюта договора

узбекский сум

29

Язык договора

русский или узбекский

Ведомости объемов работ прилагаются                                         

Формы и приложения

ФОРМА № 1

ОБРАЗЕЦ

ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ

Принимая во внимание, что ________________________________________________ 

                                                               (наименование организации участника)

далее именуемый Участник тендера представил свое тендерное предложение на участие в тендере проводимых___________________________________________________________  _______________________________________________________________ по закупке работ

                                 (наименование организации заказчика)

_____________________________________________________________________________

(наименование           тендера)

настоящим доводится до сведения, что_____________________________________________ _____________________________________________________________________________,

(наименование банка)

имеющий зарегистрированный офис, по адресу _____________________________________ именуемый в дальнейшем «БАНК» имеет обязательство перед участником тендера на сумму________(указать сумму прописью и валюту)_________________________________  по которому платеж указанному заказчику будет произведен полностью и своевременно.

Обязательство гарантировано от Банка

Условия обязательства:

1.  Если Участник тендера отзывает свое тендерное предложение после истечении срока подачи тендерных предложений;

2.  Если Участник тендера, получив уведомление о принятии его тендерного предложения Заказчиком в течении срока действия этого предложения:

а)  не сможет или откажется от заключения договора на условиях, определенных тендерной документацией;

б)  не сможет или откажется предоставить гарантию обеспечения исполнения договора в соответствии с Приложением №5 к тендерной документации.

В этих случаях Банк обязуется выплатить Заказчику вышеуказанную сумму после получения его первого письменного запроса, при условии:

если в своем запросе Заказчик отметит, что эта сумма причитается ему в связи с тем, что имело место одно из двух или оба указанных обстоятельств, уточнив имевшее место условие или условия;

что не было внесено никаких изменений в условия Договора, составленного между «Заказчиком» и «Подрядчиком», в объемы и характер работ, препятствующих выполнению и завершению строительства объекта.

Настоящая гарантия остается в силе в течение ________________ дней со дня вскрытия тендерного предложения («___» __________ 20__г.) и любой связанный с этим запрос передается в Банк не позднее вышеуказанного срока.

Скреплено общей печатью указанного банка.

Управляющий                       (ФИО)

Главный бухгалтер                (ФИО)

МП

Примечание: Гарантия представляется головным банком на фирменном бланке в установленном порядке или прилагаются другие подтверждающие документы о перечисление денежных средств на специальный счет заказчика в сумме указанного в ИУТ (если отсутствует данный документ, информация о внесения денежного задатка запрашивается у заказчика). Срок действия гарантии обеспечения предложения на участие в тендере должен быть не менее срока действия тендерного предложения, указанного в ИУТ.

ФОРМА № 2

Информация по неисполненным подрядным договорам

млн. сум

Период

Незавершенная часть договора

Идентификация подрядного договора

Общая сумма договора (объекта)

Сведения о неисполненных подрядных договоров с 01.07.2019 года.

Идентификация подрядного договора:

Заказчик:

Адрес и контактные данные Заказчика

Причина (ы) для невыполнения:

[указать основную причину]

Итог результата спора:

Примечание: В данном вложении указывается сведения о неисполненных подрядных договоров участника и причина их невыполнения.

Подпись руководителя участника тендера:________________   М.П.                                                     

Дата составления:  «_____»_________________20__ г.

ФОРМА № 3

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ТЕНДЕРА

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Указать производственную структуру участника тендера (структура организации с ее подразделениями: участки, отделы, производственные базы, служба материально-технического снабжения, лаборатория по контролю качества строительных материалов в виде схемы с краткой характеристикой деятельности подразделений)

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЕ

№№ пп

Занимаемая должность

Ф.И.О.

Образование (учебное завед., специальн., № и дата выдачи диплома по рабочим -разряд)

Опыт
работы в строительстве
(лет)

1

Директор

2

Заместитель директора

3

Главный инженер

4

Инженер ПТО

5

Инженер ПТО

6

Начальник участка

7

Прораб

8

Мастер

9

Мастер

10

Инженер механик

11

Рабочие в т.ч.:

Бетонщики

Каменщики

Кровельщики

Сварщики

Сантехники

Плотники

Примечание: К данной таблице участник прилагает подтверждающие документы (копии трудовых книжек, договора найма, дипломы и т.п.),

Подпись руководителя участника тендера:________________   М.П.                                                     

Дата составления:  «_____»_________________20__ г.

ФОРМА № 4

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА

____________________________________________

(Наименование участника тендера)

1. ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ                                                                      узб. сум

Наименование статей

Данные за последние три года

2016г.

2017 г.

2018 г.

Информация из балансового отчета

Активы

I. Долгосрочные активы

Основные средства

Нематериальные активы

Долгосрочные инвестиции

в т.ч.: капитальные вложения

II. Текущие активы

Товарно-материальные запасы

в т.ч.: производственные запасы

Дебиторы

Денежные средства

Пассивы

I. Источники собственных средств

в т.ч.:

уставной капитал

нераспределенная прибыль

II. Обязательства

Долгосрочные обязательства

Текущие обязательства

в т.ч.:

текущая кредиторская задолженность

просроченная кредиторская задолженность

Информация из отчета финансового результата

Чистая выручка от реализации продукции

Прибыль до уплаты налога на доход

Чистая прибыль

Балансовая прибыль______________________________________________________________

Руководитель_____________________            Гл. бухгалтер_______________

                                       М.П.

            К вложению участник обязан приложить копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде. Если иное не оговорено в ИУТ, то данные в форме № 4 приводятся в узбекских сумах;

2. ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Указать оборотные средства в размере не менее 20 % от предельной стоимости объекта, установленной заказчиком.

узб. сум

No.

Наименование источников

Сумма

1

Производственные запасы – сырье, вспомогательные материалы и топливо

2

Продукция в процессе производства

3

Денежные средства

т.п.

Примечание: в данной таблице приводятся сведения о доступе к ликвидным активам, неизрасходованных реальных активов, кредитные линии и другие финансовые средства (за исключением авансовых платежей по другим договорам участника) с подтверждением наличия оборотных средств в размере 20 % от предельной стоимости объекта с обслуживающего банка в виде справки;

При отсутствии у участника оборотных средств в размере 20 % от стартовой стоимости предмета тендерных торгов, выдается поручительство банка о предоставлении необходимых оборотных средств (согласно образца).

В случае отсутствии справки или поручительство банка тендерное предложение далее не рассматривается, и внутренний конверт возвращается участнику без вскрытия.

3. СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ОБОРОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Год

Сумма
Валюта

Обменный
курс

Эквивалент в узб.сум/долл.США

Средний годовой оборот по строительству*

* Среднегодовой оборот в размере _____ млн. сум/тыс.долл.США рассчитанный как сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным контрактам, в течение последних ____ лет.

Подпись руководителя участника тендера:________________   М.П.                                                     

                                                                                                          

Дата составления:  «_____»_________________20__ г.

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО БАНКА

Принимая во внимание, что ____________________________________ далее

                                                    (наименование организации участника)

именуемый участник тендера представил своё тендерное предложение на участие в тендерных торгах, проводимых _____________________________________________________ на объект                                                                       (наименование организации заказчика) по_____________________________________________________________________________

                                                (наименование предмета тендера)

настоящим доводится до сведения, что___________________________________________________________________________ ,

                                                                     (наименование банка)

имеющий зарегистрированный офис по адресу ____________________ именуемый в дальнейшем «Поручитель» принимает на себя обязательство перед участником тендера на сумму __________________________, по которому выплата указанному участнику тендера в

                (сумма прописью, валюта)

случае признания его победителем тендера и подписания договора между заказчиком и исполнителем, будет произведена полностью и своевременно без каких-либо дополнительных условий и требований.

Банк связан этим обязательством от своего имени.

Скреплено общей печатью указанного банка.

Настоящее поручительство остается в силе в течение _____________ дней со дня подписания договора (контракта) между заказчиком и исполнителем и любой связанный с этим запрос должен быть передан в банк не позднее вышеуказанного срока.

           

Управляющий                    (ФИО)

Главный бухгалтер           (ФИО)

Дата «____»___________200_ г.                                                                                     

                М.П.                                                                                 

Примечание: Данная Гарантия представляется на фирменном бланке банковского учреждения, выдавшего поручительство.

Необходимо учитывать наличие в поручительстве банка (районного или областного отделения) подтверждения по имеющимся лимитам и кредитным ресурсам, согласованным с вышестоящим банком или кредитным комитетом (№ …дата…ФИО  руководителя).

ФОРМА № 5

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ПО АНАЛОГИЧНЫМ ОБЪЕКТАМ И ОБЪЕМАМ ТЕНДЕРА

______________________________________________________________________

(наименование участника тендера)

Период/

Наименование объекта/

Выполненные работы (указать основные виды работ по позициям)

Заказчик

Стои-мость
узб. млн.сум

Ед. изм. мощности

Роль в контракте

Ген- подряд

Суб-подряд

Член СП/ Консорциум

2016 г. – 2018г.

Строительство одно-двух этажных жилых домов

Земляные работы

Бетонные работы

Инженерные сеты

и т.д.

201_ г. – 201_г.

……

201_ г. – 201_г.

……

Итого:

Примечание: В данном форме, участник должен перечислить (можно укрупнено)

 основные виды работ и указать сумму, на которую эти работы были выполнены.

Если иное не оговорено в ИУТ, то сумма указывается в узбекских сумах.

В качестве подтверждения информации, указанной в форме, прикладываются акты

государственных комиссий (для иностранных юридических лиц соответствующие

 документы по законодательству страны участника), если участник был генподрядчикоили справки-счет-фактуры, если участник работал в качестве субподрядчика и т.п.

Подпись руководителя участника тендера:________________                                                        

                                                                                                          

Дата составления:  «_____»_________________20__ г.

Заверено

                                    _____________________________________

                                             (подпись главного бухгалтера)

                                                           ФОРМА № 6

ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ УЧАСТНИКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ОБЪЕКТЕ ПРЕДМЕТА ТЕНДЕРА

Наименование

Марка

Кол-во

Год выпуска

Мощность

Техническое состояние

Место дислокации

А.

Собственные

……….

Б.

Арендные

Примечание: В качестве подтверждения информации, указанной в форме, прикладываются документы на право собственности машин и механизмов, оборудования и приборов. Если иное не оговорено в ИУТ, допускается использование машин и механизмов, оборудования и приборов на условиях аренды и субподряда. При этом участник должен приложить копию договора аренды и/или субподряда, действительного на период реализации проекта с гарантийным письмом арендодателя, что данная техника не будет отвлечена на другие работы до завершения объекта – предмета тендера.

Подпись руководителя участника тендера: _______________М.П.

                                                                                                           

Дата составления: «_____» _________________20___ г.

                                                                                                                    

 

ФОРМА № 7

ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕЗАВЕРШЕННЫМ КОНТРАКТАМ НА  МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА – ПРЕДМЕТА ТЕНДЕРА

Наименование объекта

Заказчик

Дата начала                      и окончания             договора

Сумма договора

Остаток стоимости работ на 1 августа 2019 года

Наименования машин и механизмов, оборудования                 и приборов

Кол-во машин и меха

низмов, оборудования                        и приборов отвлека емых   другие объекты               во время реализации               проекта – предмета тендера

(указать по          квартально)

1

2

3

4

5

6

1 кв.

2 кв.

3           кв.

4            кв.

Примечание: Данное форма приводится в целях определения обеспеченности участника материальными ресурсами для осуществления работ - предмета тендера.

Подпись руководителя участника тендера: _______________М.П.

Дата составления: «_____» _________________ 20___ г.

ФОРМА № 8

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОСМОТРА СТРОЙПЛОЩАДКИ

Настоящим удостоверяется, что _________________________________

                                                                         (должность Ф.И.О.)

по поручению__________________________________________________

                                                (название участника тендера)

посетил, осмотрел площадку и прилагающие к ней участки, а также:

            а) подробно изучил тендерную и проектную документацию, в том числе графическую часть (чертежи);

            б) полностью ознакомился и учел в нашем предложении всевозможные условия и прочие обстоятельства.

Примечание: В данном форме приводится сведения об изучении объекта, в том числе подъездные дороги, наличие инженерных коммуникаций, существующие здания и сооружения и другие вопросы, связанные с производством работ;

Подпись руководителя участника тендера:_______________ М.П.                                                       

Дата составления:  «_____»_________________20___ г.

ФОРМА № 9

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ И УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ

Наименование участника тендера _____________________________________________.

Адрес участника тендера ________________________________________________.

Я, руководитель выше названного участника тендера, настоящей доверенностью уполномочиваю________________________________________________________________

                                                         (Ф.И.О. занимаемая должность)

подписывать документы и связывать участника тендера обязательствами. 

Вся содержащаяся информация в тендерном предложении является подлинной и правильной и что мы ответственны, в гражданском или уголовном отношении, за любое неправильное или ложное заявление.

В удостоверение чего на данном документе мы поставили свои подписи

«____»______________20_____ г.

           _____________________________                           _____________                 

                                 (Ф.И.О. доверителя)                                                       (подпись)

           _________________      ___________                       _____________

                               (Ф.И.О. доверенного)                                                       (подпись)

            Примечание: Данная форма при участии первого лица участника на тендере не заполняется

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

_____________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

  ____________________________________________________________________________

(наименование объекта и № лота)

1. Осмотрев площадку, на предмет выполнения вышеупомянутых работ, изучив тендерную документацию, в составе инструкции для участника тендера, технической и ценовой части, мы нижеподписавшиеся обязуемся выполнить и завершить все упомянутые работы и исправить обнаруженные дефекты, в соответствии с вышеуказанными документами за _________________________________________________________           сумов,                                                              (сумма прописью)

2. В случае принятия нашего предложения, обязуемся приступить к выполнению работ со дня заключения договора с заказчиком и завершить их в течение ____________ дней с начала производства работ.

3. Наше предложение будет действовать в течение ___________ календарных дней со дня вскрытия тендерных предложений.

4. До момента заключения договора, настоящее тендерное предложение вместе с письменным уведомлением о его принятии является юридическим обязательством между нами.

5. Подтверждаем, что полученное нами Уведомление о принятии предложения обяжет нас заключить с Вами официальный договор и нами будет обеспечено его исполнение.

6. Выражаем согласие, что заказчик и тендерная комиссия не обязаны принимать наименьшее ценовое предложение из представленных им предложений.

7. Обязуемся производить взаиморасчеты с заказчиком в договорных ценах, утвержденных протоколами заседаний тендерной комиссии и не подлежащих в последующем изменении.

Приложение к заявке тендерного предложения

                                              

Сумма Гарантии качества

выполнения строительных работ                    ________ процентов от цены договора                                                                                                    

Минимальная сумма страхования                          _______ сум на один страховой случай                                  

третьей стороной                                                      при неограниченном количестве

                                                                                    страховых случаев

Гарантийный срок (устранения)

дефектов                                                                 Двенадцать (____) месяцев.

Срок, в течение которого должна

производится оплата выполненных

работ                                                                                                     Тридцать (___) дней

Сумма авансового платежа                              ____________

Настоящее датировано: «____» ______________20_____ г.

Подпись __________________________

Адрес:

Примечание:

Настоящее Приложение подписывается Участником тендера и составляет часть заявки на выполнение проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

__________________________________________________________________

(наименование объекта)

№№ пп

Наименования работ

Ед.изм

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

Производства СМР

млн.сум

2.

Количество готовых домов

в том числе:

единиц

2.1.

Подземная часть

2.2.

Надземная часть

2.3.

Ограждение

4.

Привлечение трудовых ресурсов

чел/час

5.

Привлечение машин и механизмов

маш/час

6.

Поставка стройматериалов и изделий

млн/сум

       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОБЩИЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

с учетом условий авансирования и текущего финансирования

__________________________________________________________________

(наименование объекта)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

НА ОБЪЕКТ

                     ______________________________________________________________

(наименование объекта)

(наименование участника)

 (тыс. сум)

Наименования работ и ресурсов

Стоимость в текущих ценах

(без НДС и без ставки ЕСП от фонда заработной платы)

Стоимость в текущих ценах

(с учетом ставки ЕСП (указать в процентах) от фонда заработной платы)

1

Строительные материалы и конструкции

2

Оборудование

3

Машина и механизмы

4

Заработная плата

ИТОГО (без НДС)

Прочие расходы

НДС

            ИТОГО стоимость СМР

ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ  

№ пп.

Шифр номера нормативов и коды ресурсов

Наименования работ

Ед. изм.

Объем

Стоимость

Всего

     ИТОГО:

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

(необходимо при корректировке цены договора на второй и последующие годы)

№№ пп

Наименование компонента

Единица измерения

Цена за единицу

1.

Трудовые затраты

2.

Элекроэнергия (ГАК «Узбекэнерго»

3.

Горюче-смазочные материалы (НХК «Узбекнефтегаз»

4.

Металл (АПО «Узметкомбинат»)

5.

Цемент (цементные заводы)

6.

Песок (заводы, карьеры)

7.

Сборные железобетонные изделия (заводы-изготовители)

8.

Пиломатериалы (биржевые цены)

9.

Кирпич (заводы-изготовители)

10.

и т.д.

11.

Коэффициент риска

Количество компонентов не ограничивается и подбирается участником самостоятельно в зависимости от технических характеристик предмета тендера. 

При этом номенклатура компонентов и основных строительных материалов по каждому конкретному объекту подбирается с учетом основных ценообразующих компонентов, составляющих не менее 70% стоимости строительства объекта.

 

Руководитель предприятия ____________________

                                                                                                                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ОБРАЗЕЦ

ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Кому: _______________________________________ в дальнейшем именуемый «Заказчик»

                                      (наименование заказчика)

              Тендерная комиссия присудила договор на выполнение проекта по строительству (реконструкции, ремонту)______________________________________________________

                   (наименование объекта)

победителю тендера___________________________________________________________

                                                  (наименование подрядчика)

в дальнейшем именуемый «Подрядчик» на сумму__________________________________ .

                                                                              (сумма прописью, валюта)

и он обязан по упомянутому Договору предоставить «Заказчику» гарантию выполнения договора на сумму______________________________________________________________

                                (сумма прописью, валюта)

настоящим доводится до всеобщего сведения, что __________________________________,

                                                                                                      (наименование банка)

имеющий зарегистрированный офис, по адресу _______________________________________ именуемый в дальнейшем «ГАРАНТ» имеет обязательство перед «Заказчиком» от имени «Подрядчика» на сумму_________________________________________________________

(сумма прописью, валюта)

по которому платеж указанному «Заказчику» будет произведен полностью и своевременно.

              Банк дает гарантию по этому обязательству от своего имени.

После подписания «Подрядчиком» договора с «Заказчиком», «ГАРАНТ» несет ответственность по уплате вышеуказанной суммы в полном размере по первому письменному требованию «Заказчика», если «Подрядчик» не сможет выполнить условия договора и если не внесены изменения в условия Договора, заключенного между «Заказчиком» и «Подрядчиком», в объемы и характер работ по выполнению, завершению и обслуживанию объекта.

Никакие временные разрешения, сделанные «Заказчиком» по Договору, уклонение от действий, послабление в решении любого вопроса, имеющего отношение к Договору со стороны «Заказчика», ни в коей мере не будут освобождать «ГАРАНТА» от его обязательств по настоящей «Гарантии».

              Условия данного обязательства следующие:

              «ГАРАНТ» должен немедленно без задержки перечислить «Заказчику» вышеупомянутую сумму по предъявлению письменного подтверждения о том, что Подрядчик не смог выполнить условия Договора.

              ГАРАНТИЯ действует весь период выполнения работ, при необходимости включая его продление и период устранения дефектов, пока "Подрядчиком" не будет представлен Акт сдачи-приемки объекта в установленном порядке.

              Если в  течение периода действия Гарантии «Заказчик» продлит «Подрядчику» срок выполнения работ или если «Подрядчик» не сможет выполнить работы за отведенное время, указанное в Договоре, «ГАРАНТ» продлевает настоящую гарантию на принятых условиях и на требуемый срок.

              До того времени пока «Заказчик» не даст указание «Гаранту» об освобождении настоящей гарантии, «Гарант» берет на себя обязательства, несмотря на указанный период гарантии, продлить срок действия на тех же условиях и на последующие сроки единовременно в девяносто (90) дней и информировать о соответствующем продлении «Заказчика».

Управляющий

Главный бухгалтер          

МП

Примечание: Заказчиком принимается Гарантия, выданная головным банком на фирменном бланке банка, оформленная и зарегистрированная в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 3.    Ценовая часть тендера

  1. Предельная цена заказчика

    1. Предельная цена, установленная заказчиком, указана в Информационной таблице торгов (далее ИТТ).

  1. Срок строительства, установленный заказчиком

    1. Все работы по предмету тендера должны быть завершены не позднее, чем в срок, указанные в ИТТ.

  1. Источник финансирования

    1. Финансирование объекта будет осуществляться за счет средств, указанных в ИТТ.

  1.  Условия финансирования

    1. Условия финансирования (если иное не оговорено в ИТТ):

 

«Аванс, выделяемый в течение первых двух месяцев строительства равными долями с разбивкой на два месяца (по 15% в месяц) в размере до
30 процентов стоимости работ, определенных по результатам тендерных торгов, на прогнозируемый год строительства, текущее финансирование в размере 95% от стоимости выполненных работ с учетом пропорционального удержания выделенного аванса, 5% – по истечении гарантийного срока эксплуатации».                     

4.2. При проведении тендера по объектам, переходящим на следующий год, заказчиком предусмотрено выделение средств в текущем году в сумме, указанной в ИТТ.

4.3. Платежи будут производиться Заказчиком в соответствии с условиями договора подряда.

4.4. Договор подряда на выполнение проекта должен соответствовать регулирующим положениям: Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан, Закону Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Валюта договора

    1. Валюта договора подряда – узбекский сум.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА

Наименование параметра

Критерии оценки

Участники

 

1

2

3

 

I. Гарантия обеспечения предложения на участие в тендере. ФОРМА № 1

 

1

Наличие гарантии обеспечения предложения в размере указанного в ИУТ (образец банковской гарантии) – 0,5 % от предельной стоимости каждого лота тендерного объекта -  сум

Соответствует / не соответствует

 

II. Информация по неисполненным подрядным договорам.  ФОРМА № 2

 

1

Информация о неисполненных подрядных договоров с 01.07.2019 года.

Соответствует / не соответствует

 

III. Общая информация об участнике тендера. ФОРМА № 3

 

3.1.

Организационная структура

Соответствует / не соответствует

 

3.2.

Наличие собственной или арендованной производственной базы

Соответствует / не соответствует

 

3.3.

Наличие службы материально-технического снабжения

Соответствует /

не соответствует

 

3.4.

Наличие собственной или арендованной лаборатории по контролю качества строительных материалов и изделий

Соответствует / не соответствует

 

3.5.

Наличие дипломированных инженеров-строителей производителей работ со стажем работ в строительно-монтажной сфере не менее 5 лет: начальника участка в количестве 1 человек, прораба в количестве 1 человек,   мастера в количестве 2 человек.

Соответствует / не соответствует

 

3.6.

Наличие 2-х руководящих работников с обязательным высшим строительным образованием и со стажем работы не менее 10 лет по профилю

Соответствует / не соответствует

 

3.7.

Наличие дипломированных инженеров-строителей производителей работ со стажем работ в строительно-монтажной сфере не менее 5 лет: начальника участка в количестве 1 человек; прораба в количестве 1 человек; астера в количестве 2 человек.

Соответствует / не соответствует

 

3.8.

Наличие квалифицированных рабочих, работающих на постоянной основе в количестве не менее 40 человек, а также наличие не менее 50 рабочих, работающих  на договорной основе

Соответствует / не соответствует

 

IV. Финансовое положение участника тендера. ФОРМА № 4

 

4.1.

Финансовые возможности                               Наличие оборотных средств в размере 20 % от предельной стоимости каждого лота  тендерного объекта, установленная заказчиком, сум

Соответствует / не соответствует

 

4.2.

Минимальный среднегодовой оборот в течении последних 3-х лет в размере 10 млрд. сум в год, рассчитанный как сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным контрактам

Соответствует / не соответствует

 

4.3.

Основные производственные фонды за истекший год - не менее 300 млн. сум (с обязательной расшифровкой) 

Соответствует / не соответствует

 

4.4.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Соответствует / не соответствует

 

V. Опыт работы участника тендера за последние три года.  ФОРМА № 5

 

5.1.

Общий опыт работ                                               Выполнение в качестве генерального подрядчика строительно-монтажных работ на прочих объектах (новое строительство,  реконструкция) за последние 3 года на сумму не менее 20 млрд. сум в год

Соответствует / не соответствует

 

5.2.

Специфический опыт строительства Проекты, аналогичные проекту тендера, реализованные за последние 3 года - не менее  3-х

Соответствует / не соответствует

 

5.3.

Специальный опыт в строительстве в ключевой деятельности за последние 3 года:     - завершил земляные работы в объеме не менее 1000,0 м³;                                                                           - создал внешние и/или внутренние инженерные сети – не менее 1000, п.м. и.тд.

Соответствует / не соответствует

 

VI. Перечень машин и механизмов, оборудования и приборов участника тендера, используемых на объекте предмета тендера. ФОРМА № 6

 

1.

Наличие собственных или арендованных машин и механизмов согласно перечня в ИТТ                               

Соответствует / не соответствует

 

2.

Средства малой механизации и вспомогательных средств, согласно перечня в ИТТ                                            

Соответствует / не соответствует

 

3.

Наличие испытательного оборудования и приборов, необходимых для работы строительной лаборатории или службы контроля качества (допускается использование арендованной испытательной лаборатории)

Соответствует / не соответствует

 

VII. Информация по контрактам (объектам), в которых участник будет принимать участие на момент реализации объекта - предмета тендера. ФОРМА № 7

 

1.

Информация об отвлечении машин и механизмов, необходимых для выполнения работ на тендерном объекте, на другие объекты в период строительства объекта – предмета тендера.

Соответствует/ не соответствует

 

VIII. Свидетельство осмотра стройплощадки.    ФОРМА № 8

Соответствует / не соответствует

 

                 

Член закупочной комиссии __________________ ______________   «____»_______2019 г.

                                                                              (Ф.И.О.)                (подпись)                       (дата)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

подряда на строительство объектов

     

N _____

"____"___________200__ года

 

(наименование заказчика)

в лице

 

( фамилия, имя, отчество руководителя)

Действующего на основании

 

(устава, положения, доверенности)

       

 именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и подрядчик

 

(наименование юридического лица)

в лице

 

(фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании

 

(устава, положения, доверенности)

     

именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий договор подряда на строительство "под ключ" объекта

 

 

 

(наименование объекта)

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. В настоящем договоре применяются следующие определения:

исполнительная документация - комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями  о соответствии этим чертежам выполненных в натуре работ или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество установленного оборудования и примененных при производстве работ материалов, конструкций и деталей, акты об освидетельствовании скрытых работ, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

строительная площадка - земельный участок, переданный Заказчиком по акту Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего договора. Границы стройплощадки объекта обозначаются ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом;

временные сооружения - временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке для выполнения работ;

скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ;

разбивка договорной  цены - распределение общей стоимости объекта по договору на этапы с четким определением стоимости каждого этапа и/или вида работ.

Инженер – уполномоченное Заказчиком лицо, осуществляющее функции Заказчика по вопросам указанным в настоящем договоре.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить строительные работы, предусмотренные  проектом

 

 

 

(наименование проекта)

по строительству объекта "под ключ", а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

III. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, определенная в результате тендера и утвержденная решением тендерной комиссии (протокол N_____ от "_____"______________20  г.), составляет 

 

(сумма прописью)

_________________________________________________в текущих ценах, включая все сборы, налоги и отчисления.

4. Стоимость работ является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит, кроме случаев:

когда причиной увеличения стоимости строительства явились обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);

изменения объемов работ Заказчиком в установленном порядке;

строительства объекта более одного года.

5. Уточнение договорных цен на второй и последующие годы, при сроке строительства более одного года, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

6. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

7. По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора, обязуется:

выполнить собственными и (или) привлеченными силами все работы в объемах и сроки, предусмотренных проектно-сметной документацией и  настоящим договором в соответствии с  графиком производства работ, согласно приложению N __ , и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора. При этом объем работ выполняемых собственными силами Подрядчика будет составлять не менее 70 % от общей стоимости;

в 15 дневный срок разработать и предствавить на согласование Инженеру План производства работ и обеспечить его своевременное исполнение;

поставить на строительную площадку необходимые строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение согласно приложению N __;

соорудить на территории строительной площадки временные сооружения;

согласовать с  Инженером   привлечение субподрядных организаций и заключаемого с ними  субподрядного договора;;

обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в период строительства объекта, а также установить освещение;

осуществить страхование строительных рисков;

в месячный срок со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта по настоящему договору освободить строительную площадку от принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций и временных сооружений;

обеспечить охрану строительной площадки;

своевремнно предоставить Заказчику  полный комплект исполнительной документации, необходимой для приемки работ и эксплуатации объекта;

определить места для складирования излишнего грунта, строительного мусора и карьеров для добычи недостающего грунта;

выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

в недельный срок, после подписания настоящего договора, разработать  и представить заказчику на согласование План производства работ (ППР) с календарным графиком работ по освоению строительно-монтажных работ, привлечению трудовых ресурсов, использованию машин-механизмов и поставки строительных материалов и изделий.

8. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ, обеспечение своевременного исполнения ППР и сдачу Объекта по настоящему договору.

V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

9. Для выполнения настоящего договора Заказчик и Инженер обязутся:

в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора предоставить Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению N___  к настоящему договору;

организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

в десятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Подрядчика;

производить авансирование и текущее финансирование Подрядчика в соответствии с графиком финансирования согласно приложению N ___;

выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

VI. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

10. Дата вступления договора силу - с момента  его подписания сторонами;

11. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа.

12. Продолжительность строительства, определенная по результатам тендера, составляет _______ дней со дня начала работ.

13. Работы по настоящему договору производятся до полного его исполнения обееми сторонами в соответствии с графиками финансирования и производства работ.

VII. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

14. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей текущей стоимости работ  на прогнозируемый год по договору, с разбивкой на два месяца равными долями (по 15% в месяц), что составляет ___________________________________________________ сум.

15. График производства работ является основанием для авансирования и текущего финансирования Заказчиком Подрядчика (приложение N___).

16. Текущее финансирование осуществляется в пределах до 65% от общей договорной текущей стоимости объекта, с учетом выданного аванса.

17. Окончательный расчет между Заказчиком и Подрядчиком за оставшиеся 5% от стоимости работ производится после истечения гарантийного срока, установленного настоящим договором, но не позднее завершения финансового года.

18. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его Заказчику.

19. В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом Заказчик не освобождается от оплаты за выполненные Подрядчиком работы.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

20. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя - Инженера, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации.

21. Инженер имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

22. Подрядчик обеспечивает Инженера помещением для работы. Инженер и Подрядчик на строительной площадке регулярно проводят совещания по согласованию и разрешению вопросов, возникающих при осуществлении строительных работ.

23. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

24. Подрядчик согласовывает порядок ведения работ на объекте с органами государственного архитектурно-строительного надзора и несет ответственность за его соблюдение в соответствии с законодательством.

25. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.

26. Заказчик предоставляет Подрядчику исходные геодезические точки, их координаты и высотные отметки для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке объекта в трехдневный срок со дня подписания акта о передаче строительной площадки.

27. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к исходным геодезическим точкам, линиям и уровням, а также за правильность положения высотных отметок, размеров и соответствие разбивочных осей. Если в процессе выполнения работ обнаружатся ошибки в произведенных разбивочных и геодезических работах, то Подрядчик по согласованию с Заказчиком вносит соответствующие исправления за свой счет.

28. Подрядчик сохраняет схемы расположения и таблицы координат и высот, геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах, в период производства работ и по окончании работ передает их Заказчику по акту.

29. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

30. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации, техническим регламентам или стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

31. Подрядчик письменно информирует Инженера и инспекцию Госархстройнадзора за 2 дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

32. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Инженером и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ при условии их согласования с государственной Инспекцией по контролю в сфере строительства (структурноет подразделение Минстроя Республики Узбекистан).

33. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Инженера, внесенного в журнал производства работ.

34. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Инженера или он не был информирован об этом либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть скрытые работы согласно указанию  Инженера , а затем восстановить их. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Инженера мелкие отступления от рабочей документации, не затрагивающие существенных интересов Инженера, если докажет, что они не повлияли на качество строительства.

35. Если Инженером будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, кроме случая, указанного в абзаце втором пункта 34 настоящего договора, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае неисправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

36. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства.

37. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. В журнале отражается весь ход производства работ, факты и обстоятельства, имеющие значение в отношениях между Заказчиком/Инженером и Подрядчиком (дата начала и окончания работ, поступления оборудования и оказания услуг, принятия работ, проведения испытаний, информация о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя строительной техники, и другие факторы, влияющие на окончательный срок завершения строительства). Если Инженер не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Инженером в журнале производства работ.

IX. ОХРАНА РАБОТ

38. Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершенного строительством объекта.

39. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

X. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

40. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

41. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

42. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

XI. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

43. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется  после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

44. Приемка объектов производится в течение________ дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

45. Подрядчик за 5 дней до начала приемки в эксплуатацию завершенного строительством объекта передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, согласно разделу IV настоящего договора. Подрядчик должен письменно подтвердить Заказчику, что переданные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

46. С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XII. ГАРАНТИИ

47. Подрядчик гарантирует:

выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные проектно-сметной документацией и условиями настоящего договора;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными  нормами, правилами и техническими условиями;

качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для строительства, их соответствие спецификациям, указанным в проектной документации, техническим регламентам или стандартам;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных  при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта;

функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации  объекта в соответствии с правилами эксплуатации.

48. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее Одного года  со дня подписания сторонами  акта о приемке завершенного строительством объекта. 50. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок  продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов  осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика  и Заказчика.

Если  Подрядчик  в течение срока, указанного в акте, не устранит  дефекты и недоделки в выполненных работах, включая возможные дефекты оборудования, то Заказчик вправе удержать с Подрядчика  гарантийную сумму, предусмотренную в разделе  VII настоящего договора.

49. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок их освидетельствование осуществляется Инспекцией по контролю в сфере строительства (структурноет подразделение Минстроя Республики Узбекистан), что не исключает право сторон обратиться в Межрайонный экономический суд г. Ташкента по данному вопросу.

XIII. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

50. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда  срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц;

нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного строительными нормами и правилами;

по другим основаниям, в соответствии с законодательством.

51. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

не выполнения Заказчиком условий финансирования;

по другим основаниям в соответствии с законодательством.

52. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.

53. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно положениям настоящего раздела направляет письменное уведомление другой стороне.

54. При расторжении договора, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая  упущенную выгоду.

55. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается,  за  исключением  случаев, предусмотренных законодательством или настоящим договором.

XIV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

56. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

возмещает другой стороне причиненные убытки;

несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан "О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов", другими актами законодательства и настоящим договором.

57. За несоблюдение своих обязательств, указанных в соответствующих приложениях к настоящему договору, несвоевременное финансирование и нарушение других обязательств, установленных в договоре, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,5% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 15% стоимости невыполненных работ или услуг.

Уплата пени не освобождает Заказчика от возмещения убытков, причиненных нарушением условий договора.

58. За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,5 % суммы, от подтверждения которой он отказался или уклонился.

59. За нарушение своих обязательств по своевременному вводу объекта Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 15% от договорной текущей стоимости объекта.

За несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 2 % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 15 % стоимости некачественно выполненных работ. Уплата пени не освобождает Подрядчика от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг.

60. Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным стандартам, строительным нормам и правилам, рабочей документации, то Заказчик на основании заключения Инспекции по контролю в сфере строительства (структурное подразделение Минстроя Республики Узбекистан) вправе, в установленном порядке, отказаться от приемки и оплаты объекта, а также взыскать с Подрядчика штраф в размере __ % от стоимости работ ненадлежащего качества.

61. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по договору сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении имущества, включая упущенную выгоду, в сумме, не покрытой пеней.

62. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

63. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

64. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора, теряют силу.

65. Подрядчик не имеет права продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

66. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

67. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

68. Если после завершения работ по договору на строительной площадке остается принадлежащее Подрядчику имущество, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

69. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

70. Настоящий договор заключен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ

АДРЕСА СТОРОН:

Заказчик:

 М. П.      (подпись)

Подрядчик:

 

 

 

 

М. П.      (подпись)

 

Заключение юридической службы или привлеченного юриста:

Менеджер Проекта                         Б.Ходжаев

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

по реализации проекта «Строительство I очереди Жилого поселка для сотрудников в пос.Тузель»

(далее - Объект)

 

№№

п/п

Перечень основных данных и требований

Содержание основных данных и требований

Заказчик

Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру

Место нахождения объекта

Ташкентская область, Кибрайский район, ССГ Тузель, СГМ Чинор

Основание для реализации проекта

Постановление Кабинета Министров РУз от               4 июня 2018 года, № 420.

  1.  

Вид строительства

Капитальное строительство новых объектов

  1.  

Источник финансирования

Собственные средства Заказчика, спонсорские средства и другие источники, не запрещенные законодательными актами

  1.  

Предельная стоимость выполнения СМР на объекте

По первому лоту: 31 996 000 000 сум с НДС, 26 663 333 333 сум без НДС.

По второму лоту: 23 385 572 100 сум с НДС, 19 487 976 600 сум без НДС.

По третьему лоту: 15 280 864 000 сум с НДС, 12 734 053 333 сум без НДС.

 

  1.  

Проектная организация, разработавшая проектно-сметную документацию (ПСД) объекта

АО Кишлоккурилишлоиха

  1.  

Подрядная организация

Определяется по результатам проведенного тендера

  1.  

Место проведения тендера

Ташкент 100097, Чиланзарский район, квартал-Ц, ул. Чупонота Узгеодезкадастр

  1.  

 

 

 

 

 

 

Требования к участнику

  • наличие машин и механизмов, средств малой механизации и оборудований, приборов и инструментов, необходимых для реализации проекта, наличие договора подтверждающего возможность использования на арендной основе необходимой техники;
  • наличие службы материально-технического снабжения;
  • наличие руководящих работников со стажем работы   не менее 10 лет по профилю с обязательным высшим строительным образованием в количестве  3 человек;Наличие дипломированных инженеров-строителей производителей работ со стажем работ в строительно-монтажной сфере не менее 5 лет: начальника участка в количестве 1 человек, прораба в количестве 1 человек,  мастера в количестве 2 человек.”
  • наличие дипломированных специалистов ПТО со стажем работы не менее 5-ти  лет по профилю – не менее 4 человек;
  • наличие квалифицированных рабочих, работающих на постоянной основе, - не менее 25 человек;
  • наличие квалифицированных рабочих, привлеченные на договорной основе – не менее 100 человек.

 

Общий опыт работ

Выполнение в качестве генерального подрядчика строительно-монтажных работ на объектах (новое строительство,  реконструкция) за последние 3 года на сумму не менее 10,0 млрд. сум в год – не менее 3-х объектов.

Специфический опыт строительства

Количество проектов, аналогичные предмету  тендера, реализованные за последние 3  года - не менее  3-х.

 

Финансовые возможности

Наличие оборотных средств в размере 20 % от предельной стоимости тендерного лота,

Минимальный среднегодовой оборот в течении последних 3-х лет в размере 10,0 млрд. сум в год, рассчитанный как сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или по завершенным контрактам

Основные производственные фонды за истекший год - не менее 300,0 млн. сум.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (справки банка и ГНИ).

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Не допускается к участию в тендере организации

- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства на имущество которых наложен арест, а также имеющие непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия. холдинга и других форм;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;

- зарегистрированные в государствах или на территориях, представляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставлении информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах;

- включенные в Единый реестр недобросовестных исполнителей;

- имеющие просроченную кредиторскую задолженность по уплате налогов или по другим обязательным платежам;

. учрежденные менее 6 месяцев до объявления тендера

  1.  

Перечень основных данных, а также требований для выполнения СМР на объекте

- стадийность проектирования – Рабочий проект.

- вид строительства – новое строительство.

- основные технико-экономические показатели:

 Лот 1: Строительство 50-ти повторно применяемых 2-x этажных  5-ти  комнатных сблокированных жилых домов на земельном участке размером 0,06 га

Лот 2: Строительство 73-х типовых 2-х этажных 4-x комнатных сблокированных жилых домов на земельном участке размером 0,04 га 

Лот 3: Строительство 82-х типовых одноэтажных 3-х комнатных сблокированных  жилых домов на земельном участке размером 0,02 га.

- характеристика строительной площадки:

а) сейсмичность – 8 баллов,

б) класс здания – 1.

 

                 Состав проектных работ:

- архитектурное решение;

- конструктивное решение;

- технологические решения;

- наружные сети водоснабжения и канализации от уличной до узла;

-наружные сети газоснабжения до газового счетчика;

- наружные сети электроснабжения до электрического щита;

-наружная отделка;

-без дворовых хозяйственных построек;

-без внутренней отделки и обустройства коммуникациями;

-без внутренних не несущих перегородок;

По согласованию с Инженером допускается выполнение подрядчиком отдельных видов дополнительных работ по заявке индивидуального застройщика, с оплатой разницы в стоимости этих работ индивидуальным застройщиком

  1.  

Сроки выполнения работ на объекте

По первому Лоту: 7 месяцев;

По второму Лоту: 7 месяцев;

По третьему Лоту: 7 месяцев

  1.  

Требования к безопасности выполнения работ

Руководствоваться требованиями нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Ответственное лицо назначается приказом - копия приказа предоставляется заказчику.    Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при  исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

  1.  

Требования по охране окружающей природной среды (для нового строительства и реконструкции)

Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности, соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил в соответствии с действующими нормативными документами, согласно разработанному проекту ЗВОС и ЗЭП.

  1.  

Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений

При строительстве применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, оснастить объекты приборами учета энергетических ресурсов.

  1.  
<